| Место заключения | Датаг. |
Индивидуальный предприниматель Наименование Стороны, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, зарегистрированный(ая) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №ОГРНИП, с одной стороны, и
Наименование Стороны, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице Тип должности ФИО подписанта, действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий договор строительного подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить строительные работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2.Содержание, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение №№ Приложения - Календарный план работ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3.Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. 
1.4.Материалы, необходимые для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за их предоставление, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №№ Приложения - Перечень материалов к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленных ими материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
1.5.Оборудование, необходимое для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за его предоставление, определены Сторонами в Перечне оборудования (Приложение №№ Приложения - Перечень оборудования к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленного ими оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.
1.6.Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении земельного участка, предоставляемого Заказчиком для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: Документы, устанавливающие права заказчика на земельный участок. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №№ Приложения - Правоустанавливающие документы на земельный участок к Договору и его неотъемлемой частью.
1.7.Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: Документы. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №№ Приложения - Разрешение к Договору и его неотъемлемой частью.
1.8.Подрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам Наименование саморегулируемой организации серия Серия свидетельства № Номер свидетельства от Дата свидетельства, а также обладает всеми иными необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: Документы. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №№ Приложения - Разрешение к Договору и его неотъемлемой частью.
1.9.Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимися предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам Российской Федерации.
2.1.Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до Дата или событие.
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1.Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.
3.1.2.При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.1.3.Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
3.1.4.Предоставить Подрядчику в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование
3.1.5.Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления Работ:
- здание(я)
- сооружение(я)
3.1.6.По акту приема-передачи в срок до Датаг. предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, указанный в Договоре.
3.1.7.Обеспечить Подрядчику:
- транспортировку грузов по Договору в адрес Подрядчика
- временную подводку сетей энергоснабжения
3.1.8.В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта Работ в течение 3 календарных дней законсервировать Работы, принять не завершенный строительством объект Работ, и оплатить Работы в полном объеме, выполненные Подрядчиком до момента консервации Работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие не прекращения Работ.
3.1.9.В срок до Дата года назначить представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, письменно известив об этом Подрядчика с направлением Подрядчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
3.1.10.Обеспечить осуществление охраны объекта Работ и имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта Работ.
3.1.11.Компенсировать расходы Подрядчика на содержание объекта Работ до приема от Подрядчика результата Работ в соответствии с условиями Договора.
3.1.12.Передать Подрядчику техническую документацию в соответствии с условиями Договора.
3.2.Подрядчик обязуется:
3.2.1.Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.
3.2.2.Предоставить в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование
3.2.3.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ и обеспечить соблюдение согласованного порядка на строительной площадке; своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.
3.2.4.В срок до Дата полученияг. осуществить страхование: строительных рисков (случайной гибели или случайного повреждения объекта Работ, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве) на срок до передачи результата Работ Заказчику на сумму Страховая сумма (ноль рублей ноль копеек) руб., а также ответственности за причинение при осуществлении строительства по Договору вреда третьим лицам на сумму Страховая сумма (ноль рублей ноль копеек) руб. В доказательство исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня осуществления страхования передать Заказчику копии указанных страховых полисов, заверенных страховщиком, которые являются неотъемлемой частью Договора.
3.2.5.В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
3.2.6.Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
3.2.7.Нести расходы по содержанию объекта Работ до передачи результата Работ Заказчику.
3.2.8.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, а также вывоз мусора после окончания Работ.
3.2.9.Незамедлительно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.
3.2.10.Проинформировать Заказчика о закрытии скрытых работ не менее чем за 3 рабочих дней до начала приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если не будет установлено отклонений от проекта и технических норм.
3.2.11.Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ
3.2.12.В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
3.2.13.Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта Работ.
3.2.14.Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.
3.2.15.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Работ.
3.2.16.Использовать в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование (технику)
3.2.17.Освободить строительную площадку от строительных машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря, строительных материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, строительного мусора в 7 дневный срок со дня подписания акта о сдаче и приемке результата Работ.
3.2.18.В срок до Срок назначения представителей подрядчикаг. назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по Договору, письменно известив об этом Заказчика, с направлением Заказчику доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.2.Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
3.3.3.Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.3.4.По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации и Договоре показателей объекта Работ с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
3.3.5.Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.4.Подрядчик вправе:
3.4.1.Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.4.2.Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4.3.Требовать оплаты выполненных им Работ, в том числе в случае, если результат Работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала.
3.4.4.Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Подрядчику, если по характеру Работ такой возврат возможен.
3.4.5.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:
- результат Работ
- остаток неиспользованного материала
- оборудование Заказчика
- оказавшееся у Подрядчика в связи с исполнением Договора имущество Заказчика
3.4.6.Требовать пересмотра стоимости Работ, если по не зависящим от него причинам фактическая стоимость Работ превысила не менее чем на 10 (десять) процентов установленную Договором стоимость Работ.
3.4.7.Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.
4.1.Перечень технической документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику по Договору: Перечень технической документации.
4.2.Заказчик обязуется передать техническую документацию Подрядчику в соответствии с условиями Договора в срок до Датаг.
4.3.Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ.
4.4.Внесение Заказчиком в техническую документацию изменений в большем объеме, чем указано в п. 4.3 Договора, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.
5.1.Срок выполнения Работ определяется поэтапно в Календарном плане работ (Приложение №№ Приложения - Календарный план работ к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
5.2.Сроки начала и окончания Работ по Договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств.
6.1.Стоимость Работ по Договору составляет Стоимость работ (ноль рублей ноль копеек) руб., в том числе НДС - 20% в размере 0,00 (ноль рублей ноль копеек) руб. Стоимость Работ по Договору определена Сторонами в Смете (Приложение №№ Приложения - Смета к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
6.2.Оплата по Договору производится в следующем порядке: до начала выполнения Подрядчиком этапа Работ Заказчик осуществляет предварительную оплату этапа Работ в размере Размер предоплаты () процентов от стоимости этапа Работ на основании счета Подрядчика. Оставшуюся часть стоимости этапа Работ Заказчик оплачивает в течение 5 банковских дней со дня сдачи-приемки этапа Работ в соответствии с условиями Договора (с учетом предоплаты).
6.3.Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 6.1 Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.
6.4.Способ оплаты по Договору: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику.
7.1.Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
7.1.1.Подрядчик по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 5.1 Договора представляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) почтовым отправлением либо нарочно.
7.1.2.Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 7.1.1 Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Подрядчиком.
7.1.3.В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.2.Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
7.3.Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
7.4.Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 рабочих дней со дня их обнаружения.
7.5.При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 7.4 Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).
7.6.Досрочное выполнение Подрядчиком Работ не допускается.
8.1.Затраты по страхованию входят в стоимость Работ, предусмотренную п. 6.1 Договора.
8.2.Страхование не освобождает Подрядчика, а в случаях, предусмотренных законом и Договором, Заказчика принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
9.1.Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
9.2.Подрядчик гарантирует достижение объектом Работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта Работ на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.
9.3.Гарантийный срок Работ устанавливается на Гарантийный срок с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.
9.4.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.5.Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
9.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.7.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.8.Срок обнаружения ненадлежащего качества результата Работ Заказчиком составляет в пределах гарантийного срока.
10.1.Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора.
10.2.Стороны согласились считать конфиденциальной следующую информацию:
Перечень конфиденциальной информации. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений по Договору.
10.3.Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
10.4.Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.
10.5.Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.
11.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
11.2.Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
11.3.Ответственность Заказчика:
11.3.1.В случае несвоевременной оплаты Работ Подрядчику в соответствии с условиями Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01% в день от стоимости несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
11.3.2.В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.3.В случае несвоевременной передачи Подрядчику технической документации в соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.
11.3.4.В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.7 Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.5.В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.4 Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.3.6.В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10 Договора Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.
11.3.7.В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.1.9 Договора Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.
11.3.8.В случае несвоевременной передачи Подрядчику земельного участка в соответствии с условиями Договора либо передачи его в состоянии, не соответствующим условиям Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пени в размере 0,01% в день от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%. При этом Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
11.4.Ответственность Подрядчика:
11.4.1.В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере 0,01% в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10%.
11.4.2.Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
11.4.3.Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика.
11.4.4.В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 Договора Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.
11.4.5.В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 3.2.4 Договора Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере Размер штрафа руб.
11.4.6.Подрядчик несет ответственность за несохранность переданной ему Заказчиком технической документации с даты передачи ее Подрядчику до даты возврата Заказчику. За утрату или повреждение (делающее невозможным нормальное использование) каждой единицы технической документации Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере Размер штрафа руб.
11.5.Подрядчик не несет ответственности:
за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта Работ;
за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Подрядчиком.
11.6.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
12.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
12.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
12.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
12.3.1. Предусмотренными п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 Договора.
12.3.2.В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком Работ.
12.4.Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
12.4.1.Предусмотренными п. 3.4.2 Договора.
12.4.2.Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.
12.4.3.Задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 банковских дней.
13.1.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
13.2.Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Наименование суда.
14.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
14.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
14.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
15.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
15.2.Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
15.3.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
15.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
16.1.Приложение №№ Приложения - Календарный план работ — Календарный план работ.
16.2.Приложение №№ Приложения - Перечень материалов — П
